Договор подряда: образец 2026

Работы и услуги 3 полей для заполнения

⬇ Скачать шаблон (.doc) — бесплатно Заполнить документ в Арбитум

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____ г. ____________________ «__» ____________ 20__ г. [Подрядчик], ОГРН ____________, ИНН ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании Устава, и [Заказчик], ОГРН ____________, ИНН ____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на основании Устава, совместно — «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика следующие работы и сдать их результат, а Заказчик — принять и оплатить: [содержание и объём работ, требования к результату; объект]. 1.2. Объём, содержание и требования к работам определяются техническим заданием/сметой (Приложение № 1). 2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 2.1. Цена работ составляет ____________ рублей, в том числе НДС (определяется сметой; цена твёрдая, если не указано иное — ст. 709 ГК РФ). 2.2. Оплата: аванс 30 % в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора, окончательный расчёт — в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приёмки (если иной порядок не согласован Сторонами); расчёты безналичные. 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 3.1. Сроки: начало — «__» ____________ 20__ г., окончание — «__» ____________ 20__ г.. Подрядчик несёт ответственность за нарушение начального, конечного и промежуточных сроков (ст. 708 ГК РФ). 4. СДАЧА И ПРИЁМКА РАБОТ 4.1. Сдача-приёмка оформляется актом сдачи-приёмки выполненных работ (ст. 720 ГК РФ); Заказчик обязан осмотреть и принять результат, а при обнаружении недостатков — заявить о них. 4.2. Заказчик, обнаруживший скрытые недостатки после приёмки, вправе предъявить их Подрядчику (п. 3, 4 ст. 720 ГК РФ). 4.3. Подрядчик выполняет работы своими силами и из своих материалов, если иное не предусмотрено договором (ст. 704 ГК РФ), и обязан немедленно предупредить Заказчика об обстоятельствах, угрожающих годности результата либо создающих невозможность завершения работ в срок (ст. 716 ГК РФ). Заказчик вправе в любое время до сдачи результата отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть цены пропорционально выполненной части работы и возместив убытки в пределах разницы между ценой всей работы и выплаченной частью (ст. 717 ГК РФ). 5. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ 5.1. Качество работ соответствует условиям договора и обязательным требованиям. Гарантийный срок на результат работ — 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта сдачи-приёмки, если иной срок не согласован Сторонами (ст. 722, 755 ГК РФ). 5.2. При обнаружении недостатков работ Заказчик вправе требовать их безвозмездного устранения в разумный срок, соразмерного уменьшения цены либо возмещения своих расходов на устранение (ст. 723 ГК РФ); при существенных и неустранимых недостатках — отказаться от договора и потребовать возмещения убытков. Риск случайной гибели результата работ до его приёмки несёт Подрядчик (ст. 705 ГК РФ). 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. За нарушение сроков выполнения работ и сроков оплаты виновная Сторона уплачивает неустойку 0,1 % за каждый день просрочки; убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой (ст. 393, 394 ГК РФ). 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ) на срок их действия; Сторона уведомляет другую в течение 5 (пяти) рабочих дней. 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8.1. Споры разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика после соблюдения претензионного порядка (срок ответа на претензию — 10 (десяти) рабочих дней). К отношениям Сторон применяется законодательство Российской Федерации. 8.2. Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы. Приложение № 1 — техническое задание/смета; приёмка — акт сдачи-приёмки. Юридически значимые сообщения — по адресам в реквизитах (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ). 9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН Подрядчик: [Подрядчик] ОГРН ____________, ИНН ____________, КПП ____________, адрес: ____________________, р/с ____________ в ____________, к/с ____________, БИК ____________, тел.: ____________, e-mail: ____________. Подпись: ______________ /______________/ М.П. Заказчик: [Заказчик] ОГРН ____________, ИНН ____________, КПП ____________, адрес: ____________________, р/с ____________ в ____________, к/с ____________, БИК ____________, тел.: ____________, e-mail: ____________. Подпись: ______________ /______________/ М.П.