Договор строительного подряда: образец 2026

Работы и услуги 3 полей для заполнения

⬇ Скачать шаблон (.doc) — бесплатно ✨ Заполнить онлайн за 2 минуты

ДОГОВОР строительного подряда № ____ г. ____________________ «__» ____________ 20__ г. [Заказчик], ОГРН ____________, ИНН ____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на основании Устава, и [Подрядчик], ОГРН ____________, ИНН ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании Устава, совместно — «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить по заданию Заказчика строительные (строительно-монтажные) работы (далее — Работы): [объект и виды работ: что выполняется, адрес, документация], и сдать их результат Заказчику, а Заказчик — принять и оплатить их (ст. 740 ГК РФ). 1.2. Работы выполняются в соответствии с технической документацией и сметой, определяющими объём, содержание и стоимость Работ (Приложения к Договору; ст. 743 ГК РФ). 1.3. Подрядчик выполняет Работы из своих материалов, своими силами и средствами, если иное не предусмотрено Договором (ст. 745 ГК РФ); обеспечивает соблюдение требований технических регламентов, строительных норм и правил, охраны труда и техники безопасности. 2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 2.1. Цена Работ определяется сметой и составляет ____________ рублей (в том числе НДС). 2.2. Оплата производится в порядке: ____________________ (аванс/поэтапно/после приёмки) на основании подписанных актов; окончательный расчёт — после приёмки результата Работ. 3. СРОКИ. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 3.1. Сроки выполнения Работ: начало — ____________, окончание — ____________. Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков, оставаясь ответственным перед Заказчиком (ст. 706 ГК РФ). 3.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством Работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика (ст. 748 ГК РФ). 4. СДАЧА И ПРИЁМКА РАБОТ 4.1. Сдача результата Работ оформляется актом, подписываемым обеими Сторонами (ст. 753 ГК РФ). Заказчик, обнаруживший при приёмке недостатки, вправе ссылаться на них при условии указания о них в акте. 4.2. Подрядчик заблаговременно извещает Заказчика о готовности результата (этапа) к приёмке. 5. КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ 5.1. Качество Работ должно соответствовать технической документации, обязательным требованиям и условиям Договора (ст. 754 ГК РФ). 5.2. Гарантийный срок на результат Работ — 5 (пять) лет с момента приёмки (ст. 756, 724 ГК РФ), если Сторонами не установлен иной. В течение гарантийного срока Подрядчик безвозмездно устраняет выявленные недостатки. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ФОРС-МАЖОР 6.1. За нарушение сроков виновная Сторона уплачивает неустойку 0,1 % от цены Работ (неоплаченной суммы) за каждый день просрочки; убытки — в части, не покрытой неустойкой. 6.2. Риск случайной гибели результата Работ до приёмки несёт Подрядчик (ст. 741 ГК РФ). Стороны освобождаются от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ). 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 7.1. Споры разрешаются после претензионного порядка (срок ответа — 10 (десяти) рабочих дней) в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика; применяется законодательство РФ. 7.2. Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы. 8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН Заказчик: [Заказчик] ОГРН ____________, ИНН ____________, КПП ____________, адрес: ____________________, р/с ____________ в ____________, к/с ____________, БИК ____________, тел.: ____________, e-mail: ____________. Подпись: ______________ /______________/ М.П. Подрядчик: [Подрядчик] ОГРН ____________, ИНН ____________, КПП ____________, адрес: ____________________, р/с ____________ в ____________, к/с ____________, БИК ____________, тел.: ____________, e-mail: ____________. Подпись: ______________ /______________/ М.П.